Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
АДМИНИСТРАЦИЯ КОМАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.03.2016 № 12-р
с. Комарье
Об определении поставщиков путем проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Октябрьская в с.Комарье Доволенского района Новосибирской области и об утверждении документации об электронном аукционе
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Осуществить определение поставщика путем проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Октябрьская в с.Комарье Доволенского района Новосибирской области.
2. Утвердить документацию об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги в с.Комарье Доволенского района Новосибирской области.
Глава администрации
Комарьевского сельсовета В.И.Агапов
АДМИНИСТРАЦИЯ КОМАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
администрация Комарьевского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Комарьевского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
____________________/Агапов В.И./
29 марта 2016 г.
РАЗДЕЛ I ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
1. Муниципальный заказчик |
Наименование: администрация Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области местонахождение: Российская Федерация, Новосибирская обл, Доволенский р-н, Комарье с, Центральная, 24 почтовый адрес: 632475, Новосибирская обл, Доволенский р-н, Комарье с, Центральная, 24 адрес электронной почты: amokomare1@rambler.ru телефон: +7 (38354) 24348 факс: +7 (38354) 24348 Контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта: Агапов Владимир Иванович Контактный телефон: +7 (383)5424348, + 7 (383)5424238 |
2. Описание объекта закупки |
Объектом закупки: выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Комарье Доволенского района Новосибирской области. Объем работ и характеристики Объекта закупки: Раздел II. Описание объекта закупки. Место выполнения работ: автомобильная дорога по улице Октябрьская в с. Комарье Доволенского района Новосибирской области. Краткая характеристика существующей дороги по ул. Октябрьская: - покрытие грунтощебень; - водоотвод не обеспечен; Протяжённость автомобильной дороги по ул. Октябрьская составляет 1.400 км. Работы проводятся в полосе существующего отвода. Дополнительный постоянный отвод для автодороги не требуется. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: дата, следующая за днём подписания сторонами контракта. Окончание выполнения работ: не позднее 21 календарного дня со дня начала работ. Подрядчик имеет право с предварительного письменного согласия Заказчика досрочно. |
3. Требования к участникам закупки |
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: соответствие требованиям ст. 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно участники закупки должны иметь свидетельство о допуске к работам, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в соответствии с Перечнем, утверждённым Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 на следующие виды работ: 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юрид. лиц - участников закупки, с физ. лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивид. предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами), усыновителями или усыновлёнными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физ. лица, владеющие напрямую или косвенно (через юрид. лицо или через несколько юрид. лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйственного общества. 7) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юрид. лица. 8) участник закупки не должен являться офшорной компанией. |
4. Срок подписания контракта |
В соответствии с положениями Федерального Закона № 44-ФЗ. Контракт может быть заключён не ранее чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
5. Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона, уклонившимися от заключения контракта |
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 70 Федерального Закона № 44-ФЗ, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального Закона № 44-ФЗ, по истечении 13 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на 25 % и более от НМЦК). |
6. Источник финансирования закупки |
Софинансирование |
7. Начальная (максимальная) цена контракта (далее НМЦК) |
4 678 412 (четыре миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста двенадцать) руб. 00 коп. |
8. Обоснование НМЦК |
НМЦК определена согласно ст. 22 Федерального Закона № 44-ФЗ, Приказа Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 N 567, с учётом положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в рамках лимитов бюджетных обязательств. Расчет НМЦК составлен с учётом сметной документации и лимитов бюджетного финансирования Заказчика. Сметная документация является основой для расчёта НМЦК и является неотъемлемой частью настоящей документации электронного аукциона (все локальные сметные расчёты, использованные при расчёте НМЦК, прилагаются отдельными файлами). |
9. Порядок формирования цены контракта |
Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика, стоимость всех работ, предусмотренных муниципальным контрактом, в том числе стоимость материалов, трудозатраты, транспортные расходы, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы, отчисления, и прочие возможные работы и затраты, необходимые для надлежащего исполнения Контракта, в том числе расходы по содержанию строительной площадки до сдачи работ Заказчику в полном объёме. Все риски связанные с подрядными работами по муниципальному контракту, в том числе удорожание строительных материалов и оборудования, инфляционные риски являются расходами Подрядчика и компенсируются за свой счёт. Цена Контракта является твёрдой и определена на весь срок действия муниципального контракта. |
10. Форма, срок и порядок оплаты муниципального контракта |
Окончательный расчёт производится Заказчиком только после приёмке выполненных работ в полном объёме. Оплату выполненных работ Заказчик производит путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в срок до 31.12.2016 года при наличии подписанного сторонами контракта документа о приёмке выполненных работ, счета на оплату. Оплата Контракта осуществляется только по фактически выполненным работам. Авансирование по контракту не предусмотрено. НМЦК определена на весь период исполнения контракта. При уменьшении в установленном законодательством РФ порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны контракта должны согласовать иные условия исполнения контракта. Оплата по контракту может быть осуществлена Заказчиком путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). Финансирование по контракту осуществляется только при отсутствии замечаний и претензии со стороны Заказчика и контролирующих (ревизионных) органов (организации) по срокам, качеству, объёмам выполнения работ. |
11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчётов по контракту |
Рубль Российской Федерации |
12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате |
Не установлено |
13. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе |
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5 % НМЦК, что составляет: 233 920 руб. 60 коп. Для учёта проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. Участники закупки перечисляют денежные средства в качестве обеспечения заявки на данный счёт. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путём внесения денежных средств. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. |
14. Обеспечение исполнения контракта, срок и порядок его предоставления |
Установлено обеспечение исполнения контракта в размере 30 % от НМЦК, что составляет: 1 403 523 руб. 60 коп. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25 % и более ниже НМЦК, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза указанный размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального Закона № 44-ФЗ (антидемпинговые меры, предусмотренные ст. 37 Федерального Закона № 44-ФЗ). Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанные в настоящей документации реквизиты. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае если участник закупки, с которым заключается контракт, является государственным или муниципальным казённым учреждением, положения об обеспечении исполнения контракта не применяются. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада, денежные средства перечисляются на счёт по следующим реквизитам: Получатель: администрация Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области Получатель: УФК по Новосибирской области (администрация Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области) ИНН 5420100568 КПП 542001001 Банк: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 р/с 40302810700043000226 л/с 05513009250 В назначении платежа указывать: Обеспечение исполнения контракта. Номер закупки ____________. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включёнными в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта (включая гарантийные обязательства по проекту муниципального контракта) не менее чем на 3 (три) месяца. Банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, изложенным в проекте контракта и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных законодательством РФ случаях; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (все обязательства по муниципальному контракту, в том числе выполнение работ с надлежащим качеством, в установленные контрактом сроки и в определённых контрактом объёмах, все гарантийные обязательства в течение установленного контрактом срока гарантии качества, погашение штрафных санкции и иное); 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 6) установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 7) должно быть предусмотрено право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 8) обязательное закрепление в банковской гарантии права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией. 9) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несёт гарант; 11) недопустимость включения в банковскую гарантию: - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта; - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчёта об исполнении контракта; - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включённых в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 12) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. |
15. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках, организаций инвалидов в закупке |
Не установлено |
16. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупке |
На общих основаниях |
17. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе |
Заявка на участие состоит из двух частей. Первая часть заявки должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе (составляется в произвольной форме), а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Заявка составляется с учётом следующего: описание товара, должно быть выполнено как описание индивидуально определённой вещи, в строгом соответствии с реальными функциональными характеристиками товара. Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Описании объекта закупки», а также указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) предлагаемого к поставки товара указывать: «не более», «не менее», «или», «не хуже», «соответствует», «в полном соответствии», знаки: +, - , <, > и т.п. При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник аукциона вправе указать диапазоны значений, только если это предусмотрено параметрами товара, нормативно-правовым требованиям, ГОСТам, СНиПам, ТУ и т.п. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юр.л.), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физ.л.), номер контактного телефона, ИНН участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника такого аукциона (для иностранного лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) Декларация участника аукциона о соответствии его следующим требованиям: а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юр.л. или индив. предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; г) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физ. лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. Декларация составляется в произвольной форме. 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 4) Копия свидетельства о допуске к работам, в порядке, установленном ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с Перечнем, утв. Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме 2 (двух) электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим пунктом документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. |
18. Сроки проведения электронного аукциона |
Дата и время окончания срока подачи заявок: 19.04.2016 года 08.00 (время новосибирское). Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 19.04.2016 года. Дата проведения электронного аукциона: 22.04.2016 года |
19. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе |
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение 2 дней с даты поступления от оператора электронной площадки заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Дата начала срока предоставления разъяснений: 29.03.2016 года. Дата окончания срока предоставления разъяснений: 18.04.2016 года. |
20. Односторонний отказ от исполнения контракта |
Допускается односторонний отказ от исполнения контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ и положениями проекта контракта |
21. Изменение условий контракта |
Допускается изменение условий муниципального контракта в соответствии с положениями ст. 34, 95 Федерального Закона № 44-ФЗ и положениями контракта |
РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учётом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведённой зоне работ.
Выполнение работ должно выполняться с соблюдением требований по технике безопасности, проведением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
Работы выполняются в объёме и сроки, предусмотренные проектом муниципального контракта, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остаётся за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров), используемых при выполнении работ, результата выполненных работ до сдачи работ Заказчику.
Работы выполняются иждивением Подрядчика. Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения), должны быть новыми.
Проектно-сметная документация по Объекту: «Ремонт автомобильных дорог в с. Комарье Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области», в том числе сметная документация по Объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Комарье Доволенского района Новосибирской области» (составная часть ПСД по Объекту: «Ремонт автомобильных дорог в с. Комарье Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области») является неотъемлемой частью аукционной документации.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчётными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
При выполнении работ обязательно соблюдаются требования:
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги (с Изменениями N 2-5);
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
СНиПа 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
СНиПа 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1;
СНиПа 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2;
ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
"Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования" (утв. письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис);
При выполнении работ используется следующий товар (для указания в первой части заявки):
1. Щебеночно-песчаная смесь С1:
Смесь щебеночно-песчаная должна соответствовать требованиям: ГОСТ 25607-2009
Зерновой состав применяемой для устройства покрытия, при производстве работ щебеночно-песчаной смеси должен соответствовать следующим требованиям:
Содержание в готовых смесях частиц размером менее 0,05 мм (пылевидных и глинистых) должно соответствовать требованиям, приведённым в таблице Таб. 1 (указать значение в % по массе). Марка смеси по пластичности может быть: Пл1, Пл2, Пл3. Потеря массы при испытании на водостойкость должна быть до 3 %. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц должно быть не более 10 % по массе. Число пластичности до 7. Коэффициент фильтрации должен быть не менее 1 м/сут. Значение суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов должно быть не более 740 Бк/кг. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии не должно превышать 35%.
Таб. 1
Номер смеси | Наибольший размер зёрен Д, мм | Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм | |||||||||
120 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,63 | 0,16 | 0,05 | ||
С1 | 40 | 0 | 0 | 0-10 | 20-40 | 35-60 | 45-70 | 55-80 | 70-90 | 75-92 | 80-93 |
1.1. Требования к щебню (указать для всех фракций щебня, входящих в состав щебеночно-песчаной смеси):
Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267. Щебень в составе смеси должен быть изготовлен из следующих видов породы: осадочных, метаморфических или изверженных. Допускается применение в смеси щебня из двух и более разновидностей горных пород. Марка по дробимости щебня в составе смеси из осадочных, метаморфических и изверженных пород должна быть не ниже 800. Потеря массы при испытании щебня из интрузивных и эффузивных пород не выше 25 %. Потеря массы при испытании щебня из осадочных и метаморфических пород в сухом состоянии до 15 %, в насыщенном водой состоянии до 15 %. Марка щебня по истираемости И1 или И2, потеря массы при испытании до 35%. Марка по морозостойкости щебня должна быть ниже F150, потеря массы после испытания не более 3 %.
1.2. Требования к песку из отсевов дробления, входящему в состав щебеночно-песчаной смеси: Песок из отсевов дробления должен соответствовать ГОСТ 31424. Песок из отсевов дробления: средний, крупный, повышенной крупности или очень крупный. Класс I или II. Модуль крупности песка не ниже 2,0. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм не более 15%. содержание пылевидных и глинистых частиц не более 10% по массе. Марка по дробимости при сжатии в цилиндре должна быть не ниже 600. Полный остаток на сите с сеткой N 063 должен быть свыше 30 % по массе. Содержание зёрен крупностью свыше 5 мм не более 12%. Содержание зёрен крупностью свыше 10 мм не более 2 %. Насыпная плотность материала не менее 1,52 т/м3. Содержание глины в комках не более 2% по массе
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. Земляное полотно | |||
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,999 |
2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -0,12 |
3 | Щебень фракция 20-40 мм | м3 | 0,12 |
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 5248,25 |
5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотнённого грунта | 2,856 |
6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 уплотнённого грунта | 2,856 |
7 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 10,64 |
8 | Устройство каналов прицепными тяжёлыми грейдерами, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,378 |
9 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 8,4 |
10 | Смесь щебеночно-песчаная С1 | м3 | 1280,832 |
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,035714 |
12 | Смесь щебеночно-песчаная С1 | м3 | 4,5 |
Раздел 3. Пересечения и примыкания | |||
Дорожная одежда тип 1 | |||
13 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 1,15 |
14 | Смесь щебеночно-песчаная С1 | м3 | 175,352 |
Устройство сгонов покрытия | |||
15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,089683 |
16 | Смесь щебеночно-песчаная С1 | м3 | 11,3 |
В случае указания в настоящем разделе документации товарных знаков (его словесное обозначение) (при наличии), знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, участниками данные указания не учитываются и является только основаниями для доведения достоверной и полной информации об объёмах выполняемых работ.
Требования к качеству работ:
Подрядчик должен обеспечить производственный контроль качества выполняемых работ, включающий в себя:
- входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций.
Входным контролем Подрядчик должен проверять соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов (щебень, песок, щебеночно-песчаная смесь, асфальтобетонная смесь, и др.), изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.
Подрядчик должен осуществлять проверку наличия сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий.
Подрядчик должен выполнять контрольные измерения и испытания показателей качества материалов. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.
Результаты входного контроля должны быть документированы.
Операционным контролем необходимо проверять:
• Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции
• Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами
• Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть документированы.
РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
Новосибирская обл, Доволенский р-н,
с. Комарье «____»__________201____
ЗАКАЗЧИК: администрация Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, в лице Главы администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области Агапова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
ПОДРЯДЧИК: __________________, в лице ___________, действующ_____, на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – ФЗ № 44-ФЗ), на основании результатов проведения электронного аукциона (закупка №_____________, протокол _______№ ______от ___________________) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Комарье Доволенского района Новосибирской области (далее – Работы) в полном соответствии с Ведомостью объёмов работ, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту), проектно-сметной документацией (Приложение № 2), сдать выполненный в полном объёме результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять у Подрядчика результат выполненных работ и оплатить Подрядчику выполненные работы в размере, порядке и на условиях, определённых Контрактом.
1.2. Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения работ: дата, следующая за днём подписания Сторонами Контракта.
Окончание выполнения работ: не позднее 21 календарного дня со дня начала работ.
Работы по Контракту могут быть выполнены Подрядчиком с согласия Заказчика досрочно.
1.3. Подписывая Контракт, Подрядчик подтверждает, что:
- Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение Работ по Контракту в соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.
- Подрядчик полностью понимает, и осознает характер и объёмы Работ, и полностью удовлетворён условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.
- Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объёме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.
1.4. Место выполнения работ: автомобильная дорога по ул. Октябрьская в с. Комарье Доволенского района Новосибирской области.
Ремонт автомобильных дорог выполняется в полосе существующего отвода. Дополнительный постоянный отвод не требуется (далее – Объект).
1.5. При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, регулирующего взаимоотношения сторон, являющихся предметом Контракта, в том числе Федерального Закона № 44-ФЗ, положения документации электронного аукциона по закупке № ________________.
1.6. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, в том числе справки о стоимости выполненных работ и затрат (Формы КС-3), акты о приёмке выполненных работ (Формы КС-2) и иное, на основании выдаваемых доверенностей, которые предоставляются Заказчику вместе с подписанным Контрактом или при смене доверенного лица, которые предоставляются Заказчику не позднее чем за 3 дня до подписания указанных документов.
1.7. Все взаимодействия по Контракту осуществляется сторонами только в письменном виде.
1.8. Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские, иные помещения, не обеспечивает и не имеет возможности способствовать организации Подрядчиком охранных мероприятий на строительной площадке.
1.9. Фактический размер понесённых затрат на выполнение работ по Контракту, ожидаемой прибыли от Контракта для Подрядчика относится к его предпринимательским рискам, которые не могут быть возложены на Заказчика и / или взысканы в любое время как во время так и после прекращения обязательств по Контракту.
1.10. Бремя содержания строительной площадки при выполнении обязательств по Контракту до полной сдачи работ Заказчику несёт Подрядчик.
1.11. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен разработать организационно-технологическую документацию (ППР) и согласовать с Заказчиком. До начала работ Подрядчик в составе проекта производства работ должен разработать комплекс мероприятий по охране труда и технике безопасности, по обеспечению пожарной безопасности, по охране окружающей среды.
1.12. Контроль качества должен производиться на всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.
2. Обязанности и права Заказчика
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Подрядчику возможность доступа к Объекту/к месту выполняемых работ (п. 1.1, 1.4 Контракта).
2.1.2. Оплатить Подрядчику выполненные им в соответствии с требованиями Контракта работы в размере, порядке и на условиях, установленных Контрактом. Финансирование по Контракту (оплата стоимости Контракта Подрядчику) осуществляется исключительно при выполнении Подрядчиком всех условий Контракта.
2.1.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.2.2. Если во время выполнения работ по Контракту станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговорённые сроки, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.
2.2.3. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении работ по причине неблагоприятных условий сопутствующих исполнению обязательств по Контракту (в том числе погодных).
2.2.4. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций.
2.2.5. Отдавать распоряжения:
– о приостановке работ по причине несоответствия их условиям Контракта;
– о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества производимых работ;
– о приостановке работ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.
2.2.6. Запросить сведения о привлечённых субподрядных организациях.
3. Обязанности и права Подрядчика
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные Контрактом, надлежащего качества, в объёме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
3.1.2. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта. В случае выявления в результате контрольно-ревизионной проверки, любыми иными контролирующими органами, самостоятельно Заказчиком, Заказчиком с экспертами завышения оплаченных объёмов работ, Подрядчик обязуется в течение 3 банковских дней возвратить сумму выявленной переплаты Заказчику с даты уведомления Заказчика об обнаружении факта завышения. Акт о выявленных завышениях оплаченных объёмов работ составляется Заказчиком либо любым контрольным органом, экспертами самостоятельно. На дату составления Акта может приглашении представитель Подрядчика. Стороны договорились о том, что Акт Заказчика, эксперта, контрольной организации и контрольного органа имеет полную юридическую силу для Сторон Контракта.
3.1.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объёмы работ, выполняемых субподрядчиками, соблюдения сотрудниками последнего правил безопасности. Уведомление должно быть направлено не позднее чем за 3 рабочих дня до привлечения субподрядных организации. К уведомлению должны быть приложены: реестр субподрядных организации, выписка из ЕГРЮЛ по всем субподрядным организациям, документы, подтверждающие соответствие субподрядных организации требованиям законодательства к лицам, выполняющим виды работ, предусмотренных Контрактом, при наличии таких требовании и иные документы по запросу Заказчика.
3.1.4. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям Контракта.
3.1.5. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приёмку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и проч.
Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с исполнительными документами на объёмы работ, предъявляемые к оплате.
3.1.6. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по требованию Заказчика предоставлять надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на фактически выполненные объёмы работ. Представлять Заказчику в течение 1 рабочего дня со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ.
3.1.7. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в срок установленный Заказчиком, но в любое случае не более чем в течение 7 календарных дней с момента получения замечаний Заказчика. Письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.
3.1.8. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного срока, установленного Контрактом.
3.1.9. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.
3.1.10. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
3.1.11. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
3.1.12. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приёмку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и проч.
3.1.13. Предоставлять представителям Заказчика доступ к местам складирования, материалов, оборудования, используемых при выполнении работ.
3.1.14. Осуществить в установленные порядке временные подсоединения коммуникации на период выполнения Работ на строительной площадке при необходимости.
3.1.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Контрактом, документацией электронного аукциона, по результатам которого заключён Контракт.
4. Качество работ
4.1. Подрядчик гарантирует достижение результата выполненных работ, а также используемых в процессе их выполнения материалы, товары, требованиям Заказчика, а также обычно предъявляемым к работам данного рода, а также возможность эксплуатации результата работ на протяжении 3 лет (гарантийный срок).
4.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, либо при отсутствии в Контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, но в любом случае не более 3 календарных дней.
4.3. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причинённых просрочкой исполнения убытков.
4.4. Подрядчик, предоставивший материалы, оборудование для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
4.5. Любой ущерб причинённый Подрядчиком Заказчику возмещается в полном объёме в разумный срок (не более 7 календарных дней) согласованный сторонами.
5. Приёмка работ
5.1 Приёмка работ осуществляется по актам о приёмке выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан в течение 30 рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику, с обязательной пометкой об этом в акте о приямке выполненных работ и указанием срока их устранения. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости Работ, отражённых в документах, фактически выполненным Работам и их стоимости, определённой в соответствии с Контрактом, Заказчик, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
5.3. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приёмки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков принять работы. По результатам приёмки составляется акт о приёмке выполненных работ в окончательной форме.
5.4. С момента начала работ и до приёмки результата работ Заказчиком риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также материалов, используемых в работе Подрядчиком, несёт Подрядчик.
6. Цена Контракта и порядок расчётов
6.1. Цена Контракта составляет ________, без НДС: НДС не предусмотрен на основании ____________/ с НДС: в том числе НДС _____ %, что составляет _______ (далее - цена Контракта).
Цена Контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика, стоимость всех работ, предусмотренных Контрактом, в том числе расходы по доставке оборудования, материалов, конструкции, работ по демонтажу имеющегося оборудования материалов, ремонту, работ по монтажу нового оборудования, стоимости материалов, необходимого оборудования, транспортных расходов, расходов на доставку и погрузо-разгрузочные работы и прочих возможных затрат Подрядчика, необходимых для надлежащего и полного исполнения Контракта и надлежащей эксплуатации Объекта, трудозатраты, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы, страховые взносы, все обязательные налоги, пошлины, сборы, отчисления, и прочие возможные работы и затраты, необходимые для надлежащего исполнения Контракта, в том числе расходы по содержанию строительной площадки до сдачи работ Заказчику в полном объёме. Все риски связанные со строительно-монтажными объектами, в том числе удорожание строительных материалов и оборудования, инфляционные риски являются расходами Подрядчика и компенсируются за счёт непредвиденных затрат.
Цена Контракта является твёрдой и определена на весь срок действия Контракта.
Источник финансирования: софинансирование.
6.2. Оплата по Контракту производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в срок до 31.12.2016 года согласно документам о приёмке выполненных работ, без замечаний и претензии Заказчика и / или контрольных органов и / или организации, осуществляющей строительный контроль при выполнении работ по Контракту.
6.3. Основанием для расчёта за выполненные работы являются:
- Формы КС-2, определяющая объёмы фактически выполненных работ;
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Формы КС-3, определяющая стоимость фактически выполненных работ;
- Сертификаты, паспорта на применяемые материалы и оборудование;
- Счёт и счёт-фактура Подрядчика.
6.4. Подрядчик обязуется самостоятельно организовать доставку Заказчику счетов, счетов-фактур, актов о приёмке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, других документов, предусмотренных Контрактом, заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку адресату указанных документов. В случае несвоевременной доставки до Заказчика указанных документов Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременное выполнения встречных обязательств, в том числе несвоевременную оплату по контракту.
6.5. В случае изменения своего расчётного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт несёт Подрядчик.
6.6. Оплата Контракта может быть осуществлена Заказчиком путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
6.7. Цены Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Контракта.
6.8. По предложению Заказчика объем работ, предусмотренный Контрактом, может быть уменьшен или увеличен в соответствии с подп. б п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный Контрактом объем работы может быть уменьшен или увеличен по предложению Заказчика не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объёму работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы (согласно сметы на работы), но не более чем на 10 % цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
6.9. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, стороны согласовывают новые условия Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма работы, предусмотренных контрактом. В данном случае цена контракта подлежит пересчёту Согласно Методики, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1090.
6.10. Неучтенные затраты, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы по содержанию строительной площадки до полной сдачи выполненных работ по Контракту, оплате Заказчиком не подлежат. Такие затраты оплачиваются Подрядчиком за свой счет или в счет непредвиденных затрат.
6.11. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны за нарушение положений Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее выполнение принятых им на себя обязательств по Контракту, в том числе если обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, включая дефекты (недостатки) в процессе дальнейшей эксплуатации результата выполненной работы.
7.3. Наличие дефектов (недостатков), порядок и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Рекламационным актом. При отказе Подрядчика от составления и подписания Рекламационного акта, на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных и/или невыполненных работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию и составить односторонний акт, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.
7.4. Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счёт. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц за счёт Подрядчика.
7.5. В случае выявлений некачественности выполнения работ Заказчиком, организацией осуществляющей строительный контроль (при наличии таковой), органом осуществляющим надзор за строительными работами, иным компетентным органом и/или организацией, в случае выявления фактов несоответствия результатов выполненных работ требованиям действующего законодательства, ГОСТов, СНиПов, и иных нормативно-правовых актов РФ, нормам действующего законодательства Новосибирской области, несоответствия требованиям проектно-сметной документации, в том числе при наличии замечаний от организации, осуществляющей авторский надзор, в том числе и при контроле и надзоре за гарантийными обязательствами, Заказчик имеет право потребовать уплаты штрафа.
Требование Заказчика об уплате штрафа подлежит исполнению в течение 3 календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: *
а) 10 % цены Контракта, что составляет фиксированную сумму в размере ____________ (в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей);
б) 5 % цены Контракта, что составляет фиксированную сумму в размере ____________ (в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).
(*Прим: Фиксированный размер штрафа указывается при конечном формировании Цены Контракта, по результатам проведения электронного аукциона).
В случае просрочки уплаты штрафа, Заказчик имеет право потребовать неустойки за просрочку выполнения обязательств по уплате штрафа в 3-х дневный срок согласно положениям п. 7.6 Контракта за весь период просрочки по уплате штрафа до полного погашения суммы. В первую очередь из сумм выплаченных/удержанным Подрядчиком погашается сумма неустойки.
7.6. В случае нарушения сроков выполнения работ по Контракту, сроков устранения дефектов (недостатков), указанных в Рекламационном акте и иных сроков, установленных Контрактом или Сторонами в иных документах, в том числе и гарантийных обязательств, Заказчик имеет право требовать взыскания с Подрядчика пеню (неустойку). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определённом в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле, установленной Порядком, утверждённым Постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приёмке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учётом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Срок исполнения обязательств по Контракту является существенным условием для Сторон и подлежит неукоснительному исполнению Подрядчиком.
7.7. В случае нарушения Заказчиком порядка расчётов, предусмотренных Контрактом, и сроков соответствующих платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню (неустойку), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Уплата неустойки осуществляется только при наличии письменного требования Подрядчика.
За нарушение Заказчиком иных положений Контракта, помимо несвоевременного исполнения расчётов по Контракту, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере: *
а) 2,5 % Цены Контракта, что составляет фиксированную сумму в размере _____________ (в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей);
б) 2 % Цены Контракта, что составляет фиксированную сумму в размере _____________ (в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).
(*Прим.: Фиксированный размер штрафа указывается при конечном формировании Цены Контракта, по результатам проведения электронного аукциона).
7.8. Возмещение расходов и причинённых убытков не освобождают виновную Сторону от выполнения обязательств по Контракту.
7.9. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
8. Срок действия Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех принятых по Контракту обязательств.
9. Разрешение споров
9.1. В случае предъявления Заказчиком Подрядчику требований по уплате штрафных санкции по Контракту, Заказчик вправе из сумм, подлежащих оплате, удержать суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить за допущенные нарушения условий Контракта.
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке в случаях, установленных Контрактом и нормами действующего законодательства или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.
9.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.5.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 7 (семь) календарных дней;
9.5.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 7 (семь) календарных дней;
9.5.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.5.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;
9.5.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);
9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ), в понимании Контракта под настоящим случаем понимается просрочка в выполнении любого из обязательств предусмотренного Контрактом более чем 10 календарных дней;
9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.13. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путём ведения переговоров, достигнутые договорённости фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае недостижения согласия спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в установленном порядке.
9.14. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.15. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации - Стороны Контракта или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчёт; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства РФ, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.
9.16. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 7 (семь) календарных дней с момента получения или с момента когда адресат должен получить претензию направленную заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.17. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
9.18. Ответ на претензию даётся в письменной форме и подписывается руководителем организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.
В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, номер и дата платёжного поручения на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от удовлетворения претензии - мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.
При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается платёжное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражном суде Новосибирской области.
10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнения работ с надлежащим качеством, соблюдения сроков выполнения Работ, выполнение Работ, в объеме, предусмотренном Контрактом, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, полное возмещение причинённого ущерба Заказчику и третьим лицам, при исполнении обязательств по Контракту, а также соблюдение всех гарантийных обязательств по Контракту в течение установленного срока.
10.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет сумму в размере 1 403 523 руб. 60 коп.
(Прим.: Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25 % и более ниже НМЦК, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза указанный размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального Закона № 44-ФЗ (антидемпинговые меры, предусмотренные ст. 37 Федерального Закона № 44-ФЗ). В случае, если участник, с которым заключается муниципальный контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза указанный в п. 10.2 Контракта размер обеспечения исполнения контракта, то п. 10.2 Контракта подлежит изложению в следующей редакции: 10.2 Размер обеспечения исполнения Контракта составляет сумму в размере 2 105 285 руб. 40 коп.
10.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения Контракта.
10.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта, включая гарантийный срок, установленный Контрактом, не менее чем на 3 (три) месяца.
10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
10.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 10.4 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объёме.
10.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта.
10.8. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несёт Подрядчик.
10.9. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
11. Дополнительные условия
11.1. В случае изменения адресов и платёжных реквизитов, Стороны обязаны предупредить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.
11.2. Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
11.3. В случае изменения адресов и платёжных реквизитов, Сторона, у которой изменился адрес или платёжные реквизиты, обязана направить для подписания другой стороне соглашение о внесении изменений в Контракт с приложением, подтверждающих данные изменения документов. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.
11.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
11.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1: Ведомость объёмов работ.
Приложение № 2: Проектно-сметная документация по Объекту: «Ремонт автомобильных дорог в с. Комарье Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области».
12. Юридические адреса и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
Администрация Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
|
Адрес: 632475, Новосибирская область, Доволенский район, с. Комарье, ул. Центральная, 24 ИНН 5420100568 КПП 542001001 Банковские реквизиты: р\сч 40204810800000000089 Банк Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 ОГРН 1025405013534 ОКАТО 50210816000 ОКПО 04201089 ОКОПФ 81 ОКФС 14 ОКВЭД 75.11.32 |
|
Глава Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
|
_______________________/ В.И. Агапов/ |
|
Приложение № 1 к муниципальному контракту
№ _____ от «_____»_________2015
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учётом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведённой зоне работ.
Выполнение работ должно выполняться с соблюдением требований по технике безопасности, проведением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остаётся за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров), используемых при выполнении работ, результата выполненных работ до сдачи работ Заказчику.
Работы выполняются иждивением Подрядчика.
При выполнении работ обязательно соблюдаются требования:
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги (с Изменениями N 2-5);
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
СНиПа 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
СНиПа 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1;
СНиПа 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2;
ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
"Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования" (утв. письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис);
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. Земляное полотно | |||
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,999 |
2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -0,12 |
3 | Щебень фракция 20-40 мм | м3 | 0,12 |
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 5248,25 |
5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотнённого грунта | 2,856 |
6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 уплотнённого грунта | 2,856 |
7 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 10,64 |
8 | Устройство каналов прицепными тяжёлыми грейдерами, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,378 |
9 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 8,4 |
10 | Смесь щебеночно-песчаная С1 | м3 | 1280,832 |
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,035714 |
12 | Смесь щебеночно-песчаная С1 | м3 | 4,5 |
Раздел 3. Пересечения и примыкания | |||
Дорожная одежда тип 1 | |||
13 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 1,15 |
14 | Смесь щебеночно-песчаная С1 | м3 | 175,352 |
Устройство сгонов покрытия | |||
15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,089683 |
16 | Смесь щебеночно-песчаная С1 | м3 | 11,3 |
Требования к качеству работ:
Подрядчик должен обеспечить производственный контроль качества выполняемых работ, включающий в себя:
- входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций.
Входным контролем Подрядчик должен проверять соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов (щебень, песок, щебеночно-песчаная смесь, асфальтобетонная смесь, и др.), изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.
Подрядчик должен осуществлять проверку наличия сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий.
Подрядчик должен выполнять контрольные измерения и испытания показателей качества материалов. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.
Результаты входного контроля должны быть документированы.
Операционным контролем необходимо проверять:
• Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции
• Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами
• Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть документированы.
ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
Администрация Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
|
Глава Администрация Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области |
|
_______________________/ В.И. Агапов/ |
|
↓ скачать документ ↓
↓ Об определении поставщиков путем проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Октябрьская в с.Комарье Доволенского района Новосибирской области и ↓
← Все действующие нормативные правовые акты раздела
Распоряжения главы администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016 год ←
← Все проекты нормативных правовых актов раздела
Распоряжения главы администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016 год ←
← Все архивные нормативные правовые акты раздела
Распоряжения главы администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016 год ←
← Все раделы нормативных правовых актов Администрации ←